AgInt no AREsp 2.179.242

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATOS COLIGADOS DE MÚTUO E DE EMPREITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELO ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no laudo pericial e na prova documental produzida nos autos, reconheceu a legitimidade passiva da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e sua responsabilidade pela mora no repasse das parcelas do financiamento, à luz dos contratos coligados firmados entre as partes. 2. Afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à legitimidade passiva da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ao descabimento da denunciação da lide à União demandaria o reexame do acervo fático-probatório e a interpretação das cláusulas contratuais, providências vedadas na via especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A responsabilidade da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelos prejuízos causados à construtora em decorrência do atraso na liberação dos recursos destinados à execução da obra já foi objeto de reconhecimento por esta Corte Superior, circunstância que também atrai a incidência da Súmula 83/STJ. Agravo interno improvido.